您當前的位置:案例庫首頁 > 理論實踐案例庫 > 民商

從最高院司法判例看舉證責任分配原則的具體應用

案件事實

2010年12月26日,經酒泉市建設工程招標管理辦公室備案,成林公司將“成林大廈”工程直接發包給中核公司承建施工。2010年12月29日,成林公司(甲方)與中核公司(乙方)簽訂《建設工程施工合同》,合同約定,工程名稱為酒泉市成林大廈;承包范圍為施工圖設計范圍內及變更部分總承包;開工日期為2011年3月12日(以開工令為準);合同工期總日歷天數為有效工期660天;合同價款為75774000元。合同同時還對雙方一般權利和義務、質量與驗收、材料設備供應、竣工驗收與結算、違約索賠和爭議等進行了約定。合同簽訂后,2011年3月開始施工。施工過程中,由于雙方在開工條件、進度款支付、停窩工損失、工期延誤責任、是否具備復工條件、消防工程分包配合等問題上產生糾紛,工程進度遲緩。直至主體完工,雙方雖經多次協商,但未能就解決上述問題達成一致。2014年3月起,雙方矛盾進一步激化。成林公司要求中核公司退場,雙方發生激烈沖突。中核公司曾三次向當地公安部門報警。2014年底至今,成林公司強行占有案涉工程,2015年年初,中核公司就雙方糾紛向甘肅省高級人民法院提起訴訟。

中核公司請求判令成林公司支付工程款、利息、工期延誤損失、搶奪工地造成的財產損失等共計4058萬元。同時,成林公司向一審法院提出反訴,請求判令中核公司立即向相關部門提交工程竣工驗收申請,配合成林公司進行工程竣工驗收,并向成林公司移交全部合格的施工及竣工資料;中核公司向成林公司支付延期交工違約金共計8438763.96元(延誤工期暫計537天,違約金最終計算至實際竣工之日止)。

一審中,法院委托甘肅立信工程造價咨詢服務有限公司對案涉工程總造價的鑒定結論為83523136.73元,并據此判決成林公司支付中核公司工程款22881058.98元;判決中核公司配合成林公司進行工程竣工驗收并向成林公司移交工程資料,工期延誤的損失應各自承擔,駁回了中核公司要求成林公司賠償其財產損失1451620元等其他訴訟請求,駁回了成林公司的其他反訴請求。雙方不服一審判決,上訴至最高人民法院。

最高人民法院經過審理作出終審判決,改判成林公司向中核公司支付工程款17925927.34元,并按中國人民銀行同期同類貸款利率承擔自2015年1月1日起至實際付清之日止的利息;中核公司應在向成林公司移交施工及竣工材料,并配合成林公司進行工程竣工驗收;駁回了中核公司的其他訴訟請求;駁回了成林公司的其它反訴請求。

123

上篇:

下篇:

來源() 作者() 閱讀()
相關內容

    本網站所刊登的各種新聞、信息和專題專欄資料,均為甘肅律師網版權所有,未經協議授權,禁止下載使用。

    Copyright © 2004-2020 www.6158275.live All Rights Reserved. 設計制作:宏點網絡

    甘肅律師網業務信箱:[email protected] 聯系電話:0931-2605602 傳真:0931-2605602 隴ICP備06002465號

    到底有没有北京时时彩 珠海金斧子配资是虚拟盘吗 股票配资平台哪个好选九梦财富 新十一选五走势图上海推荐码 白小姐王中王三肖选一肖 今晚双色球开奖号查询 配资公司排名又寻金多多建议 彩票双色球走势图分析 辽宁11选5分布走势图一定牛 甘肃快三走势计划 内蒙古快三推荐号